Court ruling № 72040888, 01.02.2018, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

номер провадження справи 9/94/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.02.2018 Справа № 908/2174/17

м. Запоріжжя

за позовом: Приватного акціонерного товариства “АТП АВТОБУДМОНТАЖ” (69083, м.Запоріжжя, вул. Складська, буд. 8)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ВБК Юженергомонтаж” (69032, м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд. 1)

про розірвання договору підряду та стягнення суми 150850,88 грн.

Суддя Боєва О.С.

За участю секретаря судового засідання Бичківської О.О.

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: ОСОБА_1, довіреність № 002/17-1 від 18.12.2017;

ВСТАНОВЛЕНО:

Заявлений позов про розірвання договору підряду № 16/11 від 16.11.2015, укладеного між сторонами та стягнення з відповідача на користь позивача суми 150850,88 грн., з якої: сума 140194,16 грн. – передплата за договором підряду № 16/11 від 16.11.2015, сума 2485,20 грн. – пеня за прострочення виконання зобов’язання, сума 8171,52 грн. – штраф за прострочення виконання зобов’язання.

Ухвалою суду від 02.11.2017 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/2174/17, присвоєно номер провадження справи 9/94/17, судове засідання призначено на 23.11.2017 р. Ухвалою від 23.11.2017 розгляд справи відкладено на 19.12.2017.

Згідно із Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” який набрав чинності 15.12.2017, внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України та викладено його в новій редакції.

У зв’язку з чим, у судовому засіданні 19.12.2017 суд відкрив судове засідання та оголосив про подальший розгляд справи за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, який здійснюється зі стадії підготовчого провадження, в рамках загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 19.12.2017 строк підготовчого провадження продовжувався на тридцять днів та підготовче засідання відкладалось до 23.01.2018.

Ухвалою суду від 23.01.2018 підготовче засідання відкладалось на 01.02.2018.

В підготовче засідання 01.02.2018 належним чином уповноважений представник позивача не з'явився.

Представник відповідача заявив про намір сторін вирішити спір мирним шляхом.

Пунктом 3 частини 2 статті 185 ГПК України встановлено, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Із змісту п. 15, п. 18 ч. 2 ст. 182 ГПК України слідує, що суд встановлює порядок з’ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, враховуючи, що строк підготовчого провадження дійшов до кінця, суд вважає за необхідне закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись п. 15, п. 18 ч. 2 ст. 182, п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 908/2174/17 та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. З’ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються, буде здійснюватись в хронологічному порядку (в порядку їх надходження та долучення до матеріалів справи).

3. Судове засідання з розгляду справи по суті призначити на 22.02.2018 о/об 10 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 1, зал № 321.

4. Явку в судове засідання уповноважених представників сторін визнати обов’язковою.

При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників (правовстановлюючі документи, довіреність), та оригінали доказів, якими учасники справи обґрунтовують обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.С. Боєва