Decision № 64396286, 17.01.2017, Commercial Court of Poltava Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2017 р.Справа № 917/1895/16

за позовом Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», вул. Куйбишева, буд. 22-А, м. Полтава, 36024

до Комунального підприємства «Полтавська міська шляхова експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, пров. Гончарова, буд. 17, м. Полтава, 36002

про стягнення 4 910,15 грн.

Суддя Ціленко В.А.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. № 01-11/01-1 від 06.01.2017р.

від відповідача: не з'явився

Суть спору: Стягується заборгованість в сумі 4 910,15 грн. по договору підряду № 26/2 від 16.04.2010р.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав. Враховуючи, що останній був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, проте не скористався своїми правами, передбаченими ст. 22 ГПК України та виходячи з того, що участь в судовому засіданні є правом, а не обов'язком сторони, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності представника відповідача за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд, встановив.

Між Комунальним підприємством "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради і Дочірнім підприємством "Полтавський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" був укладений договір підряду № 26/2 від 16.04.2010р., відповідно до п. 1.1 якого замовник доручає, а підрядник на свій ризик забезпечує власними та залученими силами і засобами відповідно до завдання замовника та умов договору, діючих будівельних норм і стандартів виконання робіт з відновлення зношених верхніх шарів асфальтобетонних покриттів з нанесенням дорожньої розмітки при поточному ремонті ділянки вул. Київське шосе від вул. Грушевського до вул. Фрунзе, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її на умовах визначених у договорі.

У зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язання по оплаті робіт у встановленому порядку та розмірі, позивач у 2013році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості у межах суми основного боргу.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 15.08.2013р. у справі №917/1496/13 стягнуто з Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради на користь Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" заборгованість по договору № 26/2 від 16.04.2010р. у межах суми основного боргу 37 687,00 грн. На примусове виконання вказаного рішення господарським судом Полтавської області видано наказ від 11.11.2013р. у справі № 917/1496/13.

Відповідно до протоколу про проведення заліку взаємної заборгованості від 28.11.2013р. заборгованість за рішенням господарського суду Полтавської області від 15.08.2013р. у справі № 917/1496/13 погашено 28.11.2013р. у повному обсязі.

Згідно з п. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, на підставі матеріалів справи суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення 1 620,54 грн. інфляційних та 3 289,61 грн. 3% річних, є обґрунтованими, підтверджуються наявними доказами, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства «Полтавська міська шляхова експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, (пров. Гончарова, буд. 17, м. Полтава, 36002, код ЄДРПОУ 03351987) на користь Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», (вул. Куйбишева, буд. 22-А, м. Полтава, 36024, код ЄДРПОУ 32017261 ) 1620,54 грн. інфляційних, 3 289,61 грн. 3% річних та 1 378,00 грн. витрати по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено: 31.01.2017р.

Суддя Ціленко В. А.