Decision № 41455115, 19.11.2014, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

Іменем України

РІШЕННЯ

18 листопада 2014р. Справа № 927/1607/14

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю „Новгород-Сіверська житлово-

експлуатаційна контора" 16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Чкалова,7, корп. А

до Новгород-Сіверської міської ради 16000. м. Новгород-Сіверський, вул. К. Маркса,2

про стягнення 5394,17грн.

Суддя Михайлюк С.І.

Представники сторін:

позивача: адвокат Радченко О.О.

відповідача: не з'явився

Заявлено позов про стягнення з відповідача на користь позивача 4249,53грн. боргу на підставі договору підряду від 03.09.2013р., 275,46грн. пені, 742,39грн. інфляційних, 126,79грн. 3% річних. Також заявлені вимоги про стягнення судових витрат (1827грн. судового збору, 1750грн. витрат по сплаті послуг адвоката).

Відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, проте правом участі у розгляді справи не скористався, відзиву, заперечень на позов не надав. Дослідивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

Згідно з договором підряду від 03.09.2013р. замовник (відповідач) передає, а підрядник (позивач) приймає на себе виконання робіт по капітальному ремонту труб ДВК 8-ми квартирного будинку по вул. Леніна, 34-а, вартість робіт становить 4249,53грн. Початком та закінченням робіт визначений вересень 2013р.

Згідно з ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Стаття 193 ГК України (ч.ч. 1, 7) встановила, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається, крім випадків, передбачених законом.

З пунктів 2.6, 3.1., 3.3. вбачається обов'язок замовника сплатити 30% передплати, остаточний розрахунок здійснити в 5-денний термін після складання довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту КБ-2в.

Підписані сторонами акт приймання виконаних робіт та довідка про вартість виконаних робіт на 4249,53грн. за вересень 2013р. датовані 30.09.2013р. та 03.09.2013р. відповідно.

З пункту 4.2. договору вбачається, що випадку порушення замовником строків оплати він сплачує пеню у розмірі 0,1% від простроченої суми платежу за кожен день прострочки.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем нараховані відповідачу до сплати 126,79грн 3% річних з 11.10.2013р. по 08.10.2014р., 742,39грн. інфляційних за жовтень 2013р. - вересень 2014р. та 275,46грн. пені за період з 11.10.2013р. по 10.04.2014р.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються, у тому числі з судового збору, витрат на оплату послуг адвоката. При зверненні до суду позивачем сплачено 1827грн. судового збору та 1750грн. на оплату послуг адвоката Радченка О.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 489 від 13.05.2010р., договір про надання правової допомоги від 26.08.2014р., акт здачі-прийняття послуг від 29.08.2014р., квитанція до прибуткового касового ордера № 34 від 29.08.2014р.)

Доказів оплати, іншого розрахунку відповідачем не надано.

Враховуючи викладене, а також керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Новгород-Сіверської міської ради (16000, м. Новгород-Сіверський, вул. К. Маркса,2, код 04061978) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Новгород-Сіверська житлово-експлуатаційна контора" (16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Чкалова, 7 корп. А, код 05523636) 4249,53грн. боргу, 275,46грн. пені, 126,79грн. 3% річних, 742,39грн. інфляційних, 1750грн. витрат на оплату послуг адвоката та 1827грн. судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний 20.11.2014р.

Суддя С.І. Михайлюк