Decision № 140993570, 19.10.2026, Commercial Court of Lviv Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, місто Львів, вулиця Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2026 Справа № 911/1027/26

Господарський суд Львівської області у складі головуючої судді Зоряни Горецької, при секретарі Зоряні Мельничук, у справі

за позовом Відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР»

про зобов`язання повністю виконати умови договору та стягнення штрафних санкцій та пені

представники сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» про зобов`язання повністю виконати умови договору та стягнення штрафних санкцій та пені.

Ухвалою від 02.06.2026 відкрито провадження по справі за правилами загального позовного провадження.

28.09.2026 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті.

20.10.2026 прийнято рішення у справі.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

Позивач вказує на неналежне виконання відповідачем умов Договору підряду на виконання робіт №255 від 22.07.2025. Відповідач не виконав роботи на загальну суму 604 820,35 грн. Відповідачу нараховано штраф та пеню за неналежне виконання умов договору.

Позиція відповідача

Відповідач правом на подання відзиву не скористався, позовних вимог не спростував, контррозрахунку позовних вимог не надав, явку уповноваженого представника не забезпечив, хоча належним чином повідомлений про розгляд справи.

ОБСТАВИНИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ З МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради (далі Відділ ОДЗО) є виконавчим органом Радехівської міської ради, юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах банків, діє на підставі Положення про відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради, затверджене Рішенням 50 сесії 8 скликання Радехівської міської ради № 32 від 18.12.2024.

Між відділом організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради (далі- Позивач/Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (далі- Відповідач/Підрядник), як переможцем тендерної закупівлі, було укладено Договір підряду на виконання робіт № 255 від 22 липня 2025 (далі - Договір) на загальну суму 1 860 177,41 грн.

Закупівля здійснювалась в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі - інструмент Ukraine Facility), передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786- IX (далі - Рамкова угода).

Даний Договір був укладений як результат тендерної закупівлі в електронній системі закупівель (ідентифікатор закупівлі № UA-2025-06-18-012007-a), за предметом закупівлі: Капітальний ремонт Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови з облаштування протипожежного захисту по вул.Паркова, 2 м. Радехів Львівської області, за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи, відповідно до вимог Закону України Про публічні закупівлі та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі Особливості) затверджених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022.

Джерело співфінансування закупівлі: державний бюджет - співфінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility за КПКВК 0611232 Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Відповідно до умов п. 1.1. Договору, Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання власними силами, засобами та з власних матеріалів виконати роботи по об`єкту Капітальний ремонт Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови з облаштування протипожежного захисту по вул. Паркова, 2 м. Радехів Львівської області, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці роботи.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 20 грудня 2025 року.

Пункт 12.1. Договору зазначає, що Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року, а в частині виконання Сторонами своїх зобов`язань до їх повного та належного виконання.

Згідно з пп. 5.3.4. Договору, Підрядник зобов`язаний виконати Роботи своєчасно, у відповідності з будівельними нормами, стандартами та правилами, які діють в Україні.

Згідно з п. 4.4. Договору по мірі виконання Робіт Підрядник передає Замовнику Акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3). Замовник зобов`язується прийняти вказані документи та підписати їх виключно у разі прийняття. Відповідно до п. 4.12. Договору датою приймання Робіт вважається дата підписання Замовником та скріплення печаткою акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). Підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) є підставою для проведення розрахунків між Сторонами. Підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є підтвердженням факту виконання Підрядником своїх зобов`язань за цим Договором.

На виконання умов Договору, у період з 22 липня 2025 по 20 грудня 2025 Підрядник виконав роботи по предмету Договору, що підтверджується актами виконаних робіт, а саме:

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2025 року на суму 1012678,26 грн;

- Додаток до акту №1 акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на суму 242678,80 грн.

22.12.2025р. за №01-13/689 Відділом ОДЗО Радехівської міської ради Відповідачу було надіслано Претензію щодо невиконання Договору №255 від 22.07.2025.

Відповідно до п. 8.8 Договору за порушення з вини пiдрядника cтроків виконання Робiт, визначених Календарним графiком, Пiдрядник сплачує Замовнику пеню у розмiрi 0,1 вiдсотка вартості несвоечасно виконаних Робiт чи не виконаних Робiт, за кожен день прострочення їх виконання, а за прострочення понад тридцять днiв додатково стягується штраф у розмiрi семи вiдсоткiв вказаноi вартості.

ОЦІНКА СУДУ

За договором підряду, відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частиною 1 статті 853 ЦК України визначено, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов`язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов`язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 ЦК України).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до статті 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Частиною 1 ст. 631 ЦК України передбачено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

З матеріалів справи вбачається, що Відповідач виконав роботи по Договору лише частково на загальну суму 1 255 357,06 грн. Не виконаними залишаються роботи на суму 604 820,35 грн.

Згідно з вимогою статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно вимог статті 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до п. 8.8 Договору за порушення з вини пiдрядника cтроків виконання Робiт, визначених Календарним графiком, Пiдрядник сплачує Замовнику пеню у розмiрi 0,1 вiдсотка вартості несвоечасно виконаних Робiт чи не виконаних Робiт, за кожен день прострочення їх виконання, а за прострочення понад тридцять днiв додатково стягується штраф у розмiрi семи вiдсоткiв вказаноi вартості.

Позивач просить стягнути з Відповідача 61 086,86 грн пені та 42 337,42 грн штрафу.

Судом перевірено розрахунки та встановлено, що такі проведено вірно.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частиною 2 статті 86 ГПК України передбачено, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані поданими доказами та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 ГПК України підлягають стягненню з Відповідача на користь Позивача.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 4, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 129, 233, 236, 237, 241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Зобов`язати Відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (ЄДРПОУ 42082117, 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Автомобілістів, будинок 3Е) повністю виконати в натурі умови Договору №255 від 22.07.2025, а саме, Роботи передбачені Локальними кошторисами, що є додатками до Договору, які невиконанні на суму 604 820,35 грн.

3. Стягнути з Відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (ЄДРПОУ 42082117, 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Автомобілістів, будинок 3Е) на користь Відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради (80200, Львівська область, Шептицький район, місто Радехів, проспект Відродження, 3, р/р UA 288999980314020542000013847, одержувач ГУК Львів/Радехівська тг/21081100, банк одержувача: казначейство України (ел. адм. подат.), код доходів: 21081100, ЄДРПОУ 38008294; назва коду доходів: адміністративні штрафи та інші санкції) неустойку у загальній сумі 103 424,28 грн. (сто три тисячі чотириста двадцять чотири гривні 28 коп.), у тому числі: пеня у сумі 61 086,86 грн.; штраф у сумі 42 337,42 грн.

4. Стягнути з Відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (ЄДРПОУ 42082117, 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Автомобілістів, будинок 3Е) на користь Відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради (80200, Львівська область, Шептицький район, місто Радехів, проспект Відродження, 3, р/р № UA 198201720344200020000133260, ДКСУ м. Київ, МФО-820172, ЄДРПОУ 43081140) судовий збір в розмірі 5 324,80 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України, та може бути оскаржене в порядку і строки передбачені ст.ст. 256,257 ГПК України.

Суддя Горецька З.В.