Court ruling № 136234751, 04.05.2026, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

номер провадження справи 34/12/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.05.2026 Справа № 908/354/26

м.Запоріжжя Запорізької області

Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О.,

за участі секретаря судового засідання Концур Г.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 908/354/26

за позовом: Військової частини НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 41400018 (69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 27/29, кабінет 49)

про стягнення 87 302, 17 грн

за участю уповноважених представників сторін:

від позивача: Сергеєва Г.О., на підставі довіреності від 13.06.2025 (в режимі відеоконференції);

від відповідача: Гріщенко А.О., адвокат, посвідчення № ЗП 003090 від 29.02.2024, ордер АР № 1205322 від 01.11.2024

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява (вх. № 474/08-07/26 від 16.02.2026) Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД» про стягнення 42 145,87 грн неустойки за порушення строків завершення будівництва за Договором підряду від 24.03.2025 № 181/4Д.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.02.2026 справу № 908/354/26 передано на розгляд судді Науменку А.О.

17.02.2026 справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

Сторони належним чином повідомлені про відкриття провадження у справі.

Від сторін надійшли документи: відзив на позовну заяву, відповідь на відзив.

16.03.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження для правильного врегулювання спору.

Ухвалою Господарського суду від 17.03.2026 суд ухвалив перейти до розгляду справи № 908/354/26 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 08.04.2026 о 10 год. 40 хв.

В судовому засіданні 08.04.2026 здійснювалась відеоконференція.

Суд відкрив судове засідання з розгляду справи № 908/354/26. Суд оголосив склад суду. Суд з`ясував про відводи. Відводів не заявлено.

24.03.2026 від представника відповідача через підсистему «Електронний суд» на виконання ухвали суд надійшли заперечення на відповідь на відзив.

Представник позивача в судовому засіданні повідомила, що ознайомлена із запереченнями на відповідь на відзив відповідача.

Заперечення на відповідь на відзив прийняті судом до розгляду та долучені до матеріалів справи.

18.03.2026 представником відповідача надіслано до суду клопотання про долучення доказів.

У підготовчому засіданні представник відповідача надала пояснення по суті поданого клопотання, просила долучити висновок Рівненської торгово-промислової палати до матеріалів справи.

Представник позивача заперечила проти змісту документу наданого представником відповідача, не заперечувала проти долучення документу до матеріалів справи.

Судом долучено клопотання відповідача до матеріалів справи, однак, суд зазначає, що оцінку доказу буде надано під час ухвалення рішення.

Ухвалою суду від 08.04.2026 суд відклав підготовче засідання по справі на 04.05.2026 о 10 год. 30 хв.

В судовому засіданні 04.05.2026 здійснювалась відеоконференція.

Суд відкрив судове засідання з розгляду справи № 908/354/26. Суд оголосив склад суду.

10.04.2026 через підсистему «Електронний суд» на виконання вимог ухвали суду від позивача надійшли заперечення, які прийняті судом до розгляду, долучені до матеріалів справи.

У судовому засіданні представник позивача усно просила наступне судове засідання також провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Зазначене клопотання судом задоволено.

Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, за наслідками судового засідання, строк підготовчого провадження було продовжено на 30 днів згідно з ч. 3 ст. 177 ГПК України та відкладено підготовче засідання на 11.06.2026 о 10 год. 40 хв.

Керуючись ст.ст. ч. 3 ст. 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання по справі № 908/354/26 на 11.06.2026 о 10 год. 40 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 (про залу судового засідання буде повідомлено додатково на відповідному стенді суду «Справи призначені до розгляду»).

3. Провести судове засідання 11.06.2026 о 10 год. 40 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за участю представника позивача.

4. Копію ухвали направити сторонам по справі.

5. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 04.05.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 05.05.2026.

Суддя А.О. Науменко