Court ruling № 10649064, 30.07.2010, Commercial Court of Donetsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

30.07.10 р.                     Справа № 43/227                     

у справі за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології”, м. Донецьк

до відповідача: Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк

про стягнення суми заборгованості за договором у розмірі 200000грн., неустойки у розмірі 1152000грн., заборгованості по індексу інфляції у розмірі 335190грн., заборгованості по процентам у розмірі 26819,13грн.

за зустрічним позовом: Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології”, м. Донецьк

про визнання договору про організацію приєднання до електричних мереж №60 від 21.01.2008р., укладеного між ТОВ “НФВ Укрбудтехнології” та ЗАТ “Позняки-жил-буд” в особі Донецької філії ЗАТ “Позняки-жил-буд” удаваним правочином та застосувати до нього правила договору будівельного підряду

Колегія суддів у складі: Зубченко І. В. (головуючий суддя), Іванченкова О.М., Попков Д.О.

У провадженні господарського суду Донецької області знаходилась справа №43/227 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології”, м. Донецьк до Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк про стягнення суми заборгованості за договором у розмірі 200000грн., неустойки у розмірі 1152000грн., заборгованості по індексу інфляції у розмірі 335190грн., заборгованості по процентам у розмірі 26819,13грн.; за зустрічним позовом Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології”, м. Донецьк про визнання договору про організацію приєднання до електричних мереж №60 від 21.01.2008р., укладеного між ТОВ “НФВ Укрбудтехнології” та ЗАТ “Позняки-жил-буд” в особі Донецької філії ЗАТ “Позняки-жил-буд” удаваним правочином та застосувати до нього правила договору будівельного підряду.

Рішенням від 19.10.2009р. у справі №43/227 позовні вимоги ТОВ “НВФ УКРБУДТЕХНОЛОГІЇ”, м. Донецьк до ЗАТ “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії ЗАТ “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк, були задоволені повністю.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 25.11.2009р. рішення господарського суду Донецької області від 19.10.2009р. у справі №43/227 змінено в частині нарахування державного мита, що підлягає стягненню з відповідача та викладено другий абзац резолютивної частини рішення в наступній редакції: “Стягнути з Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд” в особі Донецької філії Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд” (01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 30В, ЄДРПОУ 24089818; адреса філії: 83023, м. Донецьк, вул. Лабутенка, 16-а, ЄДРПОУ 33054126; п/р 2600801518205 в ТОВ “Укрексімбанк” МФО 334817) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології” (83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52, ЄДРПОУ 33864301; п/р 26002003000088 в філії “ДРУ” ТОВ “ФІНРОСТБАНК”, МФО 377131) суму заборгованості за договором у розмірі 200000грн., неустойку в розмірі 1152000грн., заборгованість по індексу інфляції у розмірі 335190грн., заборгованість по процентам в розмірі 26819,13грн., судові витрати, а саме: державне мито у розмірі 17140,09 грн., інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236грн. В іншій частині рішення залишено без змін.

03.12.2009р. на виконання постанови Донецького апеляційного господарського суду від 25.11.09р. у справі №43/277 виданий відповідний судовий наказ.

Розпорядженням від 08.07.10р. у справі №43/227 призначено колегію суддів у складі головуючого судді Підченко Ю.О., суддів Іванченкової О.М., Попкова Д.О.

15.07.10р. на адресу господарського суду Донецької області надійла заява без номеру Товариства з обмеженою відповідальністю “НВФ Укрбудтехнології”, м. Донецьк та Закритого акціонерного товариства “Позняки-жил-буд”, м. Київ про затвердження мирової угоди про закінчення виконавчого провадження.

Розпорядженням від 23.07.10р. справу №43/227 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Зубченко І.В., суддів Іванченкової О.М., Попкова Д.О.

Керуючись ст. ст. 86, 121 Господарського процесуального кодексу України господарський суд,-

У Х В А Л И В :

Розгляд заяви призначити на 05.08.2010р. о 15 год. 00 хв., кім. № 321.

Зобов’язати сторін з’явитися у судове засідання, надати довіреності на представників, документи, що посвідчують особи представників, докази примусового стягнення з ЗАТ “Позняки-жил-буд”, м. Київ в особі Донецької філії ЗАТ “Позняки-жил-буд”, м. Донецьк у період з 27.01.10р. по 31.05.10р. 342269,40грн., письмові пояснення щодо домовленості сторін стосовно залишку у сумі 8000грн. від загальної суми заборгованості у розмірі 1731385,22грн., який не погоджений сторонами у наданому на розгляд суду проекті мирової угоди від 14.07.10р.

Явка сторін у засідання суду обов’язкова.

Суддя                               

Судді О.М. Іванченкова

Д.О. Попков