Court ruling № 100106969, 05.10.2021, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

05.10.2021 Справа № 904/577/20

за позовом акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі виробничого структурного підрозділу «Дніпровське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (м. Дніпро)

до міського комунального закладу культури «Дніпровська дитяча музична школа № 13» (м. Дніпро)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (м. Дніпро)

про стягнення заборгованості у сумі 442958,99грн

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача Семенова О.П.

від відповідача та третьої особи не з`явились

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2020 позов задоволено частково. Стягнуто з міського комунального закладу культури «Дніпровська дитяча музична школа № 13» на користь акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі виробничого структурного підрозділу «Дніпровське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» 140138,84грн - основного боргу, 6211,92грн - заборгованості за договором про відшкодування витрат балансоутримувача, 9394,97грн - інфляційних збитків, 6935,58грн - 3% річних, 2440,48грн – витрат по сплаті судового збору. В решті позову відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 21.10.2020 рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення 280 277, 68 грн. неустойки - залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.07.2021 постанову Центрального апеляційного господарського суду від 21.10.2020 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2020 у справі № 904/577/20 в частині позовних вимог про стягнення 280 277,68 грн неустойки скасовано. Справу в частині позовних вимог про стягнення 280 277,68 грн неустойки направити на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.07.2021 справу № 904/577/20 передано на розгляд судді Ліпинському О.В.

Ухвалою суду від 04.08.2021 справу прийнято до свого провадження, призначено підготовче засідання.

27.09.2021 до суду надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог, за змістом якої Позивач просить стягнути з Відповідача 224 222, 14 грн. неустойки за неповернення майна з оренди після припинення дії договору найму.

Зважаючи на відповідність поданої заяви приписам процесуального закону подальший розгляд справи відбувається з її урахуванням.

Відповідач та Третя особа в підготовче засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

У зв`язку з виконанням завдань підготовчого провадження суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 26.10.2021 о 11:30год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

На період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", обмежити доступ в судове засідання осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя О.В. Ліпинський