Постановление суда № 2362660, 23.04.2008, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 230-31-34

_______________________

У Х В А Л А

№ 15/150

23.04.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" м. Києва

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" м. Києва

про стягнення боргу, ціна позову 110000 грн.

зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" м. Києва

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" м. Києва

про стягнення неустойки, ціна позову 21186,70 грн.,

Суддя Паламар П.І.

Представники:

від позивача Ширко В.Ю.,

від відповідача Рогач В.К.

СУТЬ СПОРУ :

у лютому 2005 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" м. Києва звернулося в суд з указаним позовом.

Позивач зазначав, що всупереч умов укладеного між ним та відповідачем договору субпідряду № 16/10-3ш від 16 жовтня 2003 р. останній не оплатив та не прийняв закуплені матеріали призначені для проведення гідроізоляції, частково виконані ним роботи, заборгувавши передбаченою п. 3.4.1 договору попередню оплату у розмірі 110000 грн.

З цих підстав просив задовольнити позов, стягнувши з відповідача на свою користь суму боргу, а також понесені ним по справі господарські витрати.

У березні 2005 року Товариство з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" звернулося в суд із зустрічним позовом.

Відповідач зазначав, що всупереч умов укладеного між ним та позивачем договору субпідряду № 16/10-3ш від 16 жовтня 2003 р. останній прострочив виконання робіт, строк яких встановлений п. 2.1 договору.

Виходячи з наведеного на підставі п. 2 ст. 849 ЦК України, п. 6.1 спірного договору просив стягнути з позивача на свою користь 21187,70 грн. штрафу, а також понесені ним по справі господарські витрати.

У судовому засіданні 23 квітня 2008 р. представниками сторін подано спільну заяву про затвердження мирової угоди між ними від 23 квітня 2008 р.

За умовами зазначеної мирової угоди сторони домовилися припинити зобов'язання, визначені договором субпідряду № 16/10-3ш від 16 вересня 2003 р., за взаємною згодою сторін.

Сторони погодилися з тим, що не мають одна до одної жодних претензій. В тому числі Товариство з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" немає претензій до Товариства з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" щодо стягнення 110000 грн. попередньої оплати та зобов'язання прийняти матеріали призначені для проведення гідроізоляції на виконання умов договору субпідряду № 16/10-3ш від 19 вересня 2003 р. та понесених по справі господарських витрат, а Товариство з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" немає претензій до Товариства з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" щодо стягнення штрафу в сумі 21186,70 грн. та понесених по справі господарських витрат.

З моменту повного виконання сторонами зазначеної мирової угоди, вважаються врегульованими у повному обсязі всі питання та взаємні претензії, пов'язані з вирішенням судового спору у справі № 15/150 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" про стягнення боргу, ціна позову 110000 грн., зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" про стягнення неустойки, ціна позову 21186,70 грн.

Представникам сторін роз’яснено наслідки укладення мирової угоди.

Суд вважає, що умови вищевказаної мирової угоди не суперечать вимогам чинного законодавства, стосуються лише прав і обов’язків сторін щодо предмета позову, тому така відповідно до вимог ст. 78 ГПК України підлягає затвердженню судом.

Оскільки сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, провадження у справі стосовно до вимог п. 7 ст. 80 ГПК України слід припинити.

Керуючись ст. 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В :

затвердити мирову угоду у справі № 15/150 від 23 квітня 2008 р., оригінал якої знаходиться у матеріалах справи, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Літокол Плюс" (03040, м. Київ, вул. Бубнова, 18, код 30300890) та Товариством з обмеженою відповідальністю "БКФ "Граніт" (01032, м. Київ, вул. Ветрова, 11, код 20023823), за умовами якої, сторони домовилися припинити зобов'язання, визначені договором субпідряду № 16/10-3ш від 16 вересня 2003 р., за взаємною згодою сторін та не мають взаємних претензій, пов'язаних з виконанням цього договору.

Провадження у справі № 15/150 припинити.

Суддя господарського суду міста Києва П.І.Паламар