YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Николаевская область

/

Господарський суд Миколаївської області

Судебный приказ № 83724510, 20.08.2019, Господарський суд Миколаївської області

Дата принятия

20.08.2019

Номер дела

915/1393/19

Номер документа

83724510

Форма судопроизводства

Хозяйственное

Компании, указанные в тексте судебного документа

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

НАКАЗ

20 серпня 2019 року Справа № 915/1393/19

На виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 22 липня 2019 року.

Стягувач: Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 (код ЄДРПОУ 24982002) фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "УКРІНБУД", вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 (код ЄДРПОУ 40092605)

Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "УКРІНБУД", вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 (код ЄДРПОУ 40092605) на користь позивача Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 (код ЄДРПОУ 24982002) фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017:

- 71 880, 79 грн. (сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят грн. 79 коп.) - пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року № 123;

- 86 752, 68 грн. (вісімдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят дві грн. 68 коп.) - штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів;

- 2 379, 50 грн. (дві тисячі триста сімдесят дев`ять грн. 50 коп.) - витрат по сплаті судового збору.

Рішення набрало законної сили 20.08.2019 року.

Строк пред`явлення наказу до виконання - протягом трьох місяців.

Суддя Е.М. Олейняш

Часті запитання

Який тип судового документу № 83724510 ?

Документ № 83724510 це Судебный приказ

Яка дата ухвалення судового документу № 83724510 ?

Дата ухвалення - 20.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83724510 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83724510 ?

В Господарський суд Миколаївської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 83724510, Господарський суд Миколаївської області

Судебное решение № 83724510, Господарський суд Миколаївської області было принято 20.08.2019. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Судебный приказ. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 83724510 относится к делу № 915/1393/19

то решение относится к делу № 915/1393/19. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:

Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 83724508

Следующий документ : 83724512

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;