Постановление суда № 80631603, 14.03.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

14.03.2019Справа № 910/17317/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія "ЛУЧ"

про стягнення 15 973 966, 96 грн.

Представники:

від позивача: Ярмак В.М., Калінський С.В.;

від відповідача: Корж М.П.

ВСТАНОВИВ:

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія "ЛУЧ" (далі-відповідач) про стягнення 15 973 966, 96 грн., з яких: 961 775, 36 грн. - пені за порушення господарських зобов'язань за договором № 22-К від 09.08.2017; 14 414 309, 00 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017 та 431 804, 10 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017; 166 078, 50 грн. - штраф у розмірі 7 % за договором № 36-К від 12.12.2017.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договорами на виконання робіт № 22-К від 09.08.2017 та № 36-К від 12.12.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2018 позовну заяву Державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" про стягнення 15 973 966, 96 грн. - залишено без руху. Встановлено Державній установі "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду детальний обґрунтований розрахунок заявлених до стягнення сум пені у розмірі 961 775, 36 грн. - за порушення господарських зобов'язань за договором № 22-К від 09.08.2017; 14 414 309, 00 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017 та 431 804, 10 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017; із зазначенням дати виникнення прострочення та періоду нарахування сум пені за договором № 22-К від 09.08.2017 та за договором № 36-К від 12.12.2017.

17.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 14.02.2019.

07.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія "ЛУЧ" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що саме несвоєчасне отримання позивачем дозволу на виконання робіт на об'єкті та неодноразове коригування проектно-кошторисної документації, до розробки якої відповідач не має відношення, обумовило неможливість проведення будівельних робіт, що призвело до порушення календарного графіку виконання робіт та несвоєчасного виконання зобов'язань за договором № 22-К від 09.08.2017та порушення термінів виконання робіт по договору № 36-К від 12.12.2017.

У судовому засіданні від 14.02.2019 оголошено перерву до 14.03.2019.

19.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" надійшла відповідь за відзив, в якій позивач зазначає, що внесення змін до проектно-кошторисної документації не могло вплинути на строк виконання відповідачем договірних зобов'язань.

04.03.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав додаткові пояснення, в яких позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія "ЛУЧ" вчасно та в повному обсязі виконало роботи з ремонту даху будівлі режимного корпусу, а тому в цій частині відсутні підстави для застосування до відповідача штрафних санкцій. Крім того, відповідач зазначає, що неможливість виконання загальнобудівельних робіт в повному об'ємі у строк до 25.12.2017 без коригування проектно-кошторисної документації.

У даному судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом у даному судовому засіданні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 12, 177, 185, ст.ст. 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/17317/18 призначити на 11.04.2019 о 10 год. 50 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 4.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 19.03.2019.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.