Постановление суда № 75635022, 02.08.2018, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 18/71/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.08.2018 справа № 908/1262/18

м. Запоріжжя

Суддя господарського суду Запорізької області Носівець В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” (69076, АДРЕСА_1)

до відповідача приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” (69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4)

про стягнення 292646,18 грн.,

зустрічної позовної заяви приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” (69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” (69076, АДРЕСА_1)

про стягнення 167106,17 грн.,

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області 03.07.2018 надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” № б/н від 02.07.2018 про стягнення з приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” 292646,18 грн. заборгованості за виконані роботи згідно договору № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на ст.ст. 526, 875, 879 ЦК України та ст.ст. 193, 218, 229, 232, 318 ГК України.

Ухвалою суду від 09.07.2018 відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/1262/18, присвоєно справі номер провадження 18/71/18, призначено підготовче судове засідання на 01.08.2018.

У зв’язку з перебуванням судді Носівець В.В. з 31.07.2018 по 01.08.2018 у відрядженні, ухвалою суду від 25.07.2018 підготовче засідання, призначене на 01.08.2018, перенесено на 07.08.2018.

Приватним акціонерним товариством “Запоріжкокс” 30.07.2018 подано до суду зустрічний позов до товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” про стягнення 167106,17 грн. неустойки за прострочення строку виконання робіт за договором № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015. В обґрунтування позовних вимог ПрАТ «Запоріжкокс» посилалось на ст.ст. 11, 526, 530, 629, 837, 846 ЦК України та ст.ст. 193, 216-218, 230 ГК України.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву; зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в одне провадження з первісним позовом.

Господарський суд встановив, що приватним акціонерним товариством “Запоріжкокс” зустрічний позов подано з дотриманням вимог ст.ст. 162, 164, 172, 173, 180 ГПК України. Зустрічний позов подано у строк, встановлений судом для подання відзиву. Позовні вимоги за первісним та зустрічними позовами є взаємопов’язаними, тому зустрічний позов підлягає прийняттю до розгляду спільно з первісним.

Керуючись ст. ст. 180, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти зустрічний позов приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” до товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” про стягнення 167106,17 грн. неустойки за прострочення строку виконання робіт за договором № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015.

2. Об’єднати первісний позов товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” про стягнення з приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” 292646,18 грн. разом із зустрічним позовом приватного акціонерного товариства “Запоріжкокс” до товариства з обмеженою відповідальністю “Буденерголіт” про стягнення 167106,17 грн. - в одне провадження в рамках справи № 908/1262/18.

3. Зустрічний позов призначити до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні на 07.08.2018 о/об/ 10 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4, корпус ІІ, зал № 215.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон інформаційного центру суду: (061) 224-08-88.

Отримати інформацію по справі можливо в Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/.

4. Встановити відповідачу за зустрічним позовом строк для подання відзиву на зустрічний позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України до 16.08.2018 (у разі можливості – раніше).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 02.08.2018.

Суддя В.В. Носівець