Постановление суда № 75475993, 25.07.2018, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"25" липня 2018 р.

Справа № 924/607/18

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від імені за дорученням якої діє Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" м. Нетішин

до Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин

про стягнення штрафних санкцій в сумі 191 544,49 грн. (в т.ч. 102157,06 - пені та 89387,43 штрафу), за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.15р.

ВСТАНОВИВ:

13.07.2018 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від імені за дорученням якої діє Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" м. Нетішин до Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин про стягнення штрафних санкцій в сумі 191 544,49 грн., за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.15р.

Ухвалою суду від 16.07.2018 року відкрито провадження у справі №924/607/18. Попереднє судове засідання призначено на 25.07.2018 року.

Позивач в судове засідання з'явився. Відповідач -ПАТ "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин в судове засідання не з'явилися.

Однак на адресу суду 24.08.18р. від представника відповідача надійшло клопотання про оголошення перерви у підготовчому засіданні, у зв'язку із неможливістю прибути в судове засідання.

В підготовчому засіданні 25.07.2018 року оголошено перерву до 09 год. 30 хв. 11.09.2018 року відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 183 ГПК України.

У зв'язку із неявкою в підготовче засідання відповідача та третьої особи, суд вважає за належне повідомити останнього про дату, час і місце судового засідання, як це передбачено п. 2 ст. 120 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

У підготовчому засіданні у справі №924/607/18 за позовом державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від імені за дорученням якої діє Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" м. Нетішин до Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин про стягнення штрафних санкцій в сумі 191 544,49 грн., за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.15р., оголошено перерву до 09:30 год. 11 вересня 2018 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, каб. 337.

Участь відповідача в судовому засіданні не є обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Заверуха

Віддрук. 4 прим. : 1 - до справи,

2, 3 - позивачу, (м. Київ, вул. Назарівська, 3; 30100, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20), 4 - відповідачу, (30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, 5). Всім рекомендованим з повідомленням.