Постановление суда № 36703073, 16.01.2014, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

У Х В А Л А

відкладення розгляду справи

"16" січня 2014 р. Справа № 911/4513/13

Суддя господарського суду Київської області Лилак Т.Д. розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморенергоспецмонтаж», Одеська обл., смт. Овідіополь

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Плазма», Київська обл., м. Бориспіль

про стягнення 5 083 314,64 грн.,

за участю представників:

позивача -Чумак А.В., довіреність б/н від 03.09.2013;

відповідача - не з'явилися;

ВСТАНОВИВ:

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача та необхідністю витребування додаткових доказів суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти, призначивши її розгляд у відкритому судовому засіданні на 30.01.2014 року о 12 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

2. Зобов'язати позивача надати:

- докази здачі в експлуатацію об'єкта реконструкції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» у розумінні п. 2.3. Договору субпідряду №28/07 від 28 липня 2011 року;

- докази часткової оплати відповідачем послуг за договором субпідряду №28/07 від 28 липня 2011 року;

- обґрунтований розрахунок пені та 3 % річних за актом приймання виконаних будівельних робіт за березень 2012 року з чітким розмежуванням періоду прострочення (з урахуванням п. 2.3. Договору субпідряду № 28/07 від 28 липня 2011 року) та зазначенням кількості днів прострочення;

- письмові пояснення щодо моменту виникнення у відповідача зобов'язання з оплати вартості послуг за актом приймання виконаних будівельних робіт за березень 2012 року з урахуванням п. 2.3. Договору субпідряду №28/07 від 28 липня 2011 року;

3. Зобов'язати відповідача надати:

- докази здачі в експлуатацію об'єкта реконструкції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» у розумінні п. 2.3. Договору субпідряду №28/07 від 28 липня 2011 року;

Сторонам виконати вимоги ухвали господарського суду Київської області від 05.12.2013 року у справі № 911/4513/13.

Учасникам процесу оформити письмові докази відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

Явку повноважних представників сторін у судове засідання повторно визнати обов'язковою.

Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі в судовому засіданні до них будуть застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Т.Д. Лилак