Постановление суда № 32731378, 31.07.2013, Господарський суд Вінницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

УХВАЛА

31 липня 2013 р. Справа № 902/572/13

Провадження № 19/902/35/13

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Яремчука Ю.О., суддів: Тварковського А.А., Банасько О.О., розглянувши без виклику представників сторін справу

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (вул. Глазунова, буд. 4/47,м. Київ, 01042)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Лабораторія будівельного консалтингу" (вул. Шевченко, б.14, с. Некрасово, Вінницька обл., 23225)

про стягнення штрафу на суму 185000,67 грн.

та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лабораторія будівельного консалтингу" ( вул. Шевченко, б.14, с. Некрасово, Вінницька обл., 23225)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (вул. Глазунова, буд.4/47,м. Київ, 01042)

про стягнення трьох відсотків річних та пені за прострочення виконання зобов'язань в сумі 200 688,99 грн.

В С Т А Н О В И В :

До господарського суду Вінницької області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Лабораторія будівельного консалтингу" штрафу за прострочення виконання робіт за договором підряду на проведення будівельно - монтажних робіт № П-02/2012 від 07.02.1012 року у розмірі 107 835,31 грн. та штрафу за прострочення виконання робіт за договором підряду № П-03/2012 від 03.04.2012 року у розмірі 77 165,36 грн.

Ухвалою суду від 17.04.2013 року (суддя Яремчук Ю.О.) порушено провадження у справі з присвоєнням номеру № 902/572/13 та призначено судове засідання на 07.05.2013 року.

Ухвалою суду від 07.05.2013 року, у зв"язку з неподанням сторонами всіх доказів необхідних для розгляду спору, розгляд справи відкладено на 21.05.2013 року.

21.05.2013 року, враховуючи неподання сторонами всіх доказів, необхідних для вирішення спору та необхідність витребування нових, суд, ухвалою від 21.05.2013р., відклав розгляд справи до 06.06.2013р.

Також 21.05.2013 року до господарського суду Вінницької області товариством з обмеженою відповідальністю "Лабораторія будівельного консалтингу" подано позов про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" трьох відсотків річних та пені за прострочення виконання зобов'язань в сумі 200 688,99 грн., який суд ухвалою від 22.05.2013р. прийняв до свого провадження, та призначив зустрічний позов для спільного розгляду з первісним на 06.06.2013р.

На підставі заяви судді Яремчука Ю.О. від 06.06.2013 року, розпорядженням керівника апарату господарського суду Вінницької області від 06.06.2013 року для розгляду справи № 902/572/13 створено колегію у складі: головуючого судді Яремчука Ю.О., суддів: Мельника П.А., Тварковського А.А.

Ухвалою суду 06.06.2013 року, колегією суддів справу № 902/572/13 прийнято до свого провадження та призначено до розгляду на 31.07.2013 року.

Однак в зв'язку із перебуванням судді Мельника П.А. у щорічній відпустці станом на 31.07.2013 року на підставі заяви головуючого судді розпорядженням керівника апарату господарського суду Вінницької області від 31.07.2013 року для продовження розгляду справи № 902/572/13 введено до колегії іншого суддю - Банаська О.О.

Враховуючи наведене вище справа підлягає прийняттю судовою колегією до провадження.

Керуючись ст.ст.86, 87, 115 Господарського процесуального кодексу України суд,

У Х В А Л И В :

1. Прийняти справу № 902/572/13 до свого провадження.

2. Ухвалу надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Головуючий суддя Яремчук Ю.О.

Судді Банасько О.О.

Тварковський А.А.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (вул. Глазунова, буд. 4/47,м. Київ, 01042)

3 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Лабораторія будівельного консалтингу" (вул. Шевченко, б.14, с. Некрасово, Вінницька обл., 23225)