Постановление суда № 29498107, 21.02.2013, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

УХВАЛА

"21" лютого 2013 р.Справа № 922/449/13-г

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Інте Т.В.

при секретарі судового засідання

розглянувши матеріали справи

за позовом Публічне АТ "Зміївский експерементально - механічний завод "Зміївметалосервіс" пмт. Комсомольський до ТОВ "Енергія Литво", м. Харків про стягнення штрафу за участю :

без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Позивач - ПАТ "Зміївський експериментально-механічний завод "Зміївметалосервіс" звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить стягнути з відповідача - ТОВ "Енергія Литво" 1204463,43 грн. штрафних санкцій, в тому числі штраф за порушення строків виконання робіт за специфікацією 1 в сумі 498224,68 грн., штраф за неповне виконання робіт за специфікацією 1 в сумі 91822,50 грн., штраф за порушення строків виконання робіт за специфікацією 2 в сумі 484435,00 грн., штраф за неповне виконання робіт за специфікацією 2 в сумі 129981,25 грн., мотивуючи свої вимоги неналежним виконанням ТОВ "Енергія Литво" його зобов'язань за договором підряду № 001-С3 від 10.07.12 р.

15.02.13 р. ТОВ "Енергія Литво" через канцелярію суду надало зустрічну позовну заяву, в якій просить визнати недійсними статті 23, 24 договору підряду № 001-С3 від 10.07.12 р., витребувати у ДПІ у Зміївському районі Харківської області ДПС України Акт № 5/22/05393180 від 08.01.13 р. та витребувати у ПАТ "Зміївський експериментально-механічний завод "Зміївметалосервіс" оригінал договору підряду № 001-С3 від 10.07.12 р.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.02.13 р. зустрічний позов ТОВ "Енергія Литво" був повернутий без розгляду, на підставі п. 1 ст. 63 ГПК України.

20.02.13 р. від ТОВ "Енергія Литво" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Харківської області від 18.02.13 р.

За таких обставин, враховуючи необхідність надіслання всіх матеріалів справи № 922/449/13-г до Харківського апеляційного господарського суду, для розгляду апеляційної скарги ТОВ "Енергія Литво", провадження по даній справі підлягає припиненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.79 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Провадження у справі 922/449/13-г зупинити до розгляду по суті Харківським апеляційним господарським судом скарги ТОВ "Енергія Литво" на ухвалу господарського суду Харківської області від 18.02.13 р.

Суддя Інте Т.В.