Постановление суда № 15074492, 31.03.2011, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

31.03.11 р. Справа № 11/131

Господарський суд Донецької області у складі

Головуючого Сковородіної О.М.

Суддів Лейби М.О.

Мєзєнцєва Є.І.

при секретарі судового засідання: Шавкун – Албаковій І.Д.

без участі представників сторін

за позовом: Відкритого акціонерного товариства „Будівельно-промислової фірми „Донецькжитлобуд”, м. Донецьк

до відповідача: Закритого акціонерного товариства „АзовЕлектроСталь”, м. Маріуполь

про стягнення суми неустойки в розмірі 3758647,17грн.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходилась справа №11/131 за позовом Відкритого акціонерного товариства „Будівельно-промислової фірми „Донецькжитлобуд”, м. Донецьк до відповідача Закритого акціонерного товариства „АзовЕлектроСталь”, м. Маріуполь, про стягнення суми неустойки в розмірі 3758647,17грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 03.03.2011р. було здійснено заміну Відкритого акціонерного товариства „Будівельно-промислової фірми „Донецькжитлобуд”, м. Донецьк її правонаступником: Приватним акціонерним товариством „Будівельно-промисловою фірмою „Донецькжитлобуд”.

Затверджено мирову угоду від 16.12.2010р. у справі № 11/131, яка укладена між Приватним акціонерним товариством „Будівельно-промисловою фірмою „Донецькжитлобуд”, м. Донецьк (83114, м. Донецьк, вул.Університетська,80 ЄДРПОУ 05380496, р/р 26008187634001 у Донецькому філіалі КБ „Приватбанк”, МФО 335496) та Закритим акціонерним товариством „АзовЕлектроСталь”, м. Маріуполь (87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівників, 1 код ЄДРПОУ 25605170, р/р 26003900175599 у МФ ПУМБ, МФО 335742) за таким змістом:

При друкуванні резолютивної частини зазначеного судового акту було допущено помилку в абзаці 12, 13.

Зазначена технічна помилка підлягає виправленню, оскільки, вона не змінює змісту ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 89, 86, 87 ГПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Виправити помилку в ухвалі господарського суду від 03.03.2011р. у справі №11/131.

Абзац 12, 13 резолютивної частини викласти в наступній редакції:

„Стягнути з Закритого акціонерного товариства „АзовЕлектроСталь”, м. Маріуполь (87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівників, 1 код ЄДРПОУ 25605170, р/р 26003900175599 у МФ ПУМБ, МФО 335742) на користь Приватного акціонерного товариства „Будівельно-промисловою фірмою „Донецькжитлобуд” (83114, м. Донецьк, вул. Університетська,80, р/с 26008187634001 в Донецькому філіалі КБ „Приватбанк”, МФО 335496) державне мито в розмірі 25 500,00 грн.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства „АзовЕлектроСталь”, м. Маріуполь (87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівників, 1 код ЄДРПОУ 25605170, р/р 26003900175599 у МФ ПУМБ, МФО 335742) на користь Приватного акціонерного товариства „Будівельно-промисловою фірмою „Донецькжитлобуд” (83114, м. Донецьк, вул. Університетська,80, р/с 26008187634001 в Донецькому філіалі КБ „Приватбанк”, МФО 335496) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00грн.

Головуючий суддя Сковородіна О.М.

Судді М.О. Лейба

Є.І. Мєзєнцєв

.