Решение № 139632646, 25.08.2026, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

адреса юридична: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, адреса для листування: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607, тел. (0532) 61 04 21, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2026 Справа № 917/342/25

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд Енерджі", вул.Болбочана Петра, буд.3, н/п 8, м.Харків, 61061

до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства "Полтаватеплоенерго", вул. Польська, 2а, м.Полтава, Полтавська область, 36008

про стягнення 3 985 974,50грн.

Суддя Кльопов І.Г.

Секретар Назаренко Я.А.

Представники сторін згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Енерджі" звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовом до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства "Полтаватеплоенерго" про стягнення заборгованості за Договором від 22.04.2024 про виконання робіт: ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3- ТК4/4 - ТК4/5 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул.Свіштовська,2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування. у розмірі 3 985 974,50грн.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.02.2025 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі; справу розглядати в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 20.03.2025.

18.03.2025 за вхід. № 3655 від відповідача надійшов відзив на позов. Відповідач проти задоволення позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позову.

18.03.2025 за вхід. № 3625 від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішенням у справі № 917/2131/24 за позовом ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» до ТОВ «Конкорд Енерджі» про стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання договору від 22 квітня 2024 року №22-04-24/3 про виконання робіт: ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул. Свіштовська, 2 в м.Кременчук, Полтавської області. Коригування. У вказаній справі досліджується питання порушення термінів виконання робіт, які мали бути завершені до 31 серпня 2024 року, причин повернення з боку ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» без підпису акту виконаних робіт №4, 5, 6, як таких що направлялися ТОВ «Конкорд Енерджі» поза межами строку дії договору або взагалі направлені не були, містили в собі недостовірну інформацію.

Одночасно, ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з позовом про стягнення заборгованості за договором від 22 квітня 2024 року №22-04-24/3 про виконання робіт: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул. Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування. (справа №917/342/25).

У вказаній справі ТОВ «Конкорд Енерджі» посилається на наявність підстав для стягнення з ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» заборгованості за виконані, на їх погляд, згідно з актами виконаних робіт №4, 5, 6 роботи.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.05.2025 провадження у справі № 917/342/25 було зупинено до набрання законної сили рішенням Господарського суду Полтавської області у справі № 917/2131/24

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд Енерджі" 07.10.2025 надійшло клопотання про поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.10.2025 суд поновив провадження у справі.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.11.2025 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті.

22.12.20205 за вхід. № 16502 від відповідача надійшли додаткові пояснення у справі.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши подані докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив наступне.

22.04.2024 між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд-Енерджи» (Підрядник) укладено договір №22-04-24/3 про виконання робіт: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул. Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування (т.с. 1, а.с. 5-10, в подальшому Договір).

При цьому сторони узгодили, зокрема, таке:

- Замовник доручає в межах договірної ціни, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами, засобами, матеріалами, комплектуючими виробами виконати та здати за завданням відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору у встановлений строк роботи, а Замовник зобов`язується прийняти й оплатити закінчені роботи (п.1.1 Договору);

- види робіт - ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул.Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування (п. 1.2 Договору);

- термін виконання робіт (згідно попереднього графіка виконання робіт (Додаток 2) 31 серпня 2024 року (п. 2.1 Договору);

- термін виконання робіт може переглядатися при виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлений термін. Рішення про зміну термінів виконання робіт оформлюється додаткової угодою (п. 2.2 Договору);

- договірна ціна (Додаток №1) є динамічною, що визначена у кошторисній документації і становить: 15 500 975,21 грн., в тому числі, ПДВ 2 583 495,87 грн (п. 3.3 Договору);

- продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі, непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної у договорі (п. 3.4. Договору);

- розрахунки за цим договором здійснюються наступним чином: Замовник перераховує Підряднику попередню оплату в розмірі до 50% від загальної вартості робіт згідно виставленого рахунку протягом 5 робочих днів. Остаточний розрахунок за фактично виконані роботи проводиться Замовником на підставі підписаних Сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, здачі виконавчої документації Замовнику протягом 20 календарних днів (п. 3.6 Договору);

- замовник має право на розірвання Договору у випадку невиконання Підрядником своїх зобов`язань, повідомивши про це останнього не менше, ніж за 20 календарних днів (підп. 4.1.7 п. 4.1 Договору);

- Підрядник має право ініціювати внесення змін у Договір з підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України (підп. 4.3.5 п. 4.3 Договору);

- Підрядник зобов`язаний передати Замовнику якісно виконані роботи згідно норм, правил за актами виконаних робіт у строки, передбачені Договором (підп. 4.4.9 п. 4.9 Договору);

- Підрядник зобов`язаний після завершення робіт ввести об`єкт в експлуатацію (підп. 4.4.11 п. 4.9 Договору);

- у випадку виникнення причин зупинки/затримки роботи, що призведе до порушення термінів виконання робіт по договору Підрядник зобов`язаний не пізніше ніж за два тижні попередити листом Замовника про причини зупинки/затримки роботи та вказати термін завершення робіт (підп. 4.4.13 п. 4.9 Договору);

- здавання-приймання робіт по цьому Договору здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформлюється актом здачі-приймання виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3 (п. 5.1 Договору);

- Замовник зобов`язується протягом 10 днів з моменту отримання від Підрядника акта здачі-приймання виконаних робіт, складеного за формою КБ-2 та КБ-3, передбачених цим Договором, відповідно до його вимог підписати акт здачі-приймання виконаних робіт, або надати мотивовану відмову у його підписанні. Якщо протягом 5 робочих днів Замовник не підпише акт здачі-приймання виконаних робіт або не надасть мотивовану відмову, то робота вважається прийнятою та підлягає оплаті відповідно до умов цього Договору (п. 5.2 Договору);

- у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань Підрядником при виконанні та здачі робіт, він сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення виконання зобов`язань за кожний день прострочення, а у разі здійснення попередньої оплати, він також, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику отримані кошти з урахуванням індексу інфляції. Розмір санкцій обчислюється від суми (вартості) невиконаного або несвоєчасно виконаного зобов`язання до моменту його виконання (п. 6.3 Договору);

- у випадку прострочення виконання зобов`язання підрядником протягом 30 робочих днів, додатково нараховується штраф у розмірі 10% від вартості невиконаних вчасно робіт (п. 6.5 Договору);

- зміна умов цього Договору або його дострокове розірвання можливе за взаємною згодою Сторін або з підстав, передбачених чинним законодавством України. Зміна умов цього Договору та його дострокове розірвання оформлюється додатковою угодою, яка підписана уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками Сторін і є невід`ємною частиною цього Договору (п. 10.1 Договору);

- цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п. 11.1 Договору).

Додатком № 1 до Договору є Договірна ціна, узгоджена сторонами у розмірі 15 500 975,21 грн.

Додатком № 2 до Договору є Попередній графік виконання робіт, відповідно до якого сторони узгодили виконання 30 пунктів робіт з розбивкою по місяцях 2024.

Рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1108 від 16.05.2024 за зверненням Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» тимчасово закрито рух автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка на ділянках від житлового будинку №59/78 до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку №61/52 по вулиці Тараса Шевченка в місті Кременчуці.

17.05.2024 між сторонами підписано Акт-допуск для виконання демонтажних, будівельно-монтажних робіт, передбачених Договором.

ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 26.06.2024 року з листом №72, в якому повідомило про те, що під час виїзної наради, яка проходила на будівельному майданчику 25.06.2024 року за участю представників Замовника, технічного нагляду та Підрядника, представниками Замовника були зафіксовані роботи, а саме, розбирання нарощеного борта із бетону на лотках по всій довжині тепломережі, розбивання з/б лотків та плит перекриття, компенсація витрат на утилізацію твердих побутових відходів, вивіз будівельного сміття вантажним транспортом та просило погодити виконання зазначених робіт з включенням їх в подальшому до акту виконаних робіт.

У відповідь на лист від 26.06.2024 року №72 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» направило лист від 04.07.2024 року №03.11-08/3876, яким було частково відмовлено в погодженні та роз`яснено, що розбирання нарощеного борта із бетону на лотках по всій довжині тепломережі враховано специфікацією проєктної документації, а, отже, повинно було бути враховано кошторисом підрядної організації при подачі тендерної пропозиції, розбивання з/б лотків та плит перекриття є найменуванням відходів, а не вимогою згідно з договором, тому, не було погоджено, в частині компенсації витрат на утилізацію твердих побутових відходів погоджено до компенсації на підставі оплачених чеків, вивіз будівельного сміття вантажним транспортом не погоджено у зв`язку з обмеженням відстані проєктною документацією.

01.07.2024 Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області надано Дозвіл на виконання будівельних робіт №ПТ012240625633.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» листом від 16.07.2024 року №48.1-03/9117 звернулося до ТОВ «Конкорд Енерджі» про надання пояснень причин недотримання попереднього графіку виконання робіт, прискорення виконання робіт та надання скорегованого графіку.

ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з листом від 17.07.2024 року №76, в якому просило погодити застосування інших норм КБ.

Листом від 26.07.2024 року №03.11-08/4336 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» відмовлено в погодженні застосування інших норм КБ із обґрунтуванням причин такої відмови.

ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з листом від 17.07.2024 року №77, в якому просило продовжити термін виконання робіт по договору у зв"язку з виконанням додаткових обсягів робіт, які не були враховані в проектно-кошторисній документації.

Відповідач зазначає, що вказаний лист не містить відмітки про отримання його ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в якості вхідної кореспонденції, ТОВ «Конкорд Енерджі» не зверталося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з даним листом.

Позивач у відповіді на відзив від 21.03.2025 зазначає, що вказаний лист особисто вручався представнику Відповідача - Заступнику генерального директора - Наталії Макаруші.

На виконання умов Договору на підставі отриманих рахунків на оплату відповідач сплатив позивачу грошові кошти у сумі 12 271 753,82 грн., а саме:

- рахунок на оплату від 26.04.2024 №4 на суму 7 750 487,60 грн, оплачений відповідачем платіжними дорученнями від 17.06.2024 № 28186 на суму 4 250 487,60 грн., від 14.06.2024 № 28160 на суму 250 000,00 грн, від 03.06.2024 № 265838 на суму 250 000,00 грн, від 02.05.2024 № 252283 на суму 3 000 000,00 грн;

- рахунок на оплату від 02.08.2024 №8 на суму 533 441,54 грн., оплачений відповідачем платіжним дорученням від 15.08.2024 №3198805 на суму 533 441,54 грн;

- рахунок на оплату від 27.09.2024 №9 на суму 3 987 824,68 грн., оплачений відповідачем платіжними дорученнями від 07.10.2024 № 3198820 на суму 1 000 000,00 грн, від 14.10.2024 № 3198822 на суму 1 000 000,00 грн, від 21.10.2024 № 3198825 на суму 1 000 000,00 грн., від 28.10.2024 № 3198829 на суму 987 824,68 грн.

Також, позивач виконавши Роботи за Договором склав та надав Відповідачу: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень (форма КБ-3) на суму 959 315,54 грн. (надалі Акт №1); акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень (форма КБ-3) на суму 6 882 914,45 грн. (надалі Акт №2); акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень (форма КБ-3) на суму 4 429 523,83 грн. (надалі Акт №3); акт №4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) на суму 1 507 552,64 грн. (надалі Акт №4); акт №5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) на суму 103 280,08 грн. (надалі Акт №5); акт №6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) на суму 2 179 570,56 грн.

(надалі Акт №6).

Крім того, позивачем було складено та направлено відповідачу Акт надання послуг із захоронення відходів на суму 195 571,22 грн.

Так, між сторонами підписано: 29.07.2024 Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 загальною вартістю 959 315,54 грн, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2024; 02.08.2024 Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 загальною вартістю 6 882 914,45 грн, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2024; 04.10.2024 Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 загальною вартістю 4 429 523,83 грн, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2024.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» листами від 25.10.2024, від 06.11.2024, 12.11.2024 зверталося до ТОВ «Конкорд Енерджі» , в яких вимагало прискорити виконання робіт.

ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з листом від 11.10.2024 року №94, в якому просило розрахуватися за виконані роботи.

Листом № 29-17/5497 від 14.11.2024 Полтавське обласне комунальне виробниче підприємств теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (Замовник) повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд-Енерджи» (Підрядника) про розірвання Договору з 3 грудня 2024 року в односторонньому порядку у зв`язку з невиконанням останнім своїх зобов`язань, а саме: порушення графіку виконання робіт.

Листом № 100 від 22.11.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд-Енерджи» надало відповідь на вказаний лист, висловивши незгоду з таким рішенням Замовника та зазначило, що товариство виконало роботи на 89 відсотків, а враховуючи додаткові роботи, які не передбачені проєктом - на 99 відсотків.

Так, предметом цього спору є стягнення оплати за виконані позивачем роботи та надані послуги в загальній сумі 3 985 974,5 грн. (три мільйони дев`ятсот сімдесят чотири гривні п`ятдесят копійок) за: актом №4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) на суму 1 507 552,64 грн. (надалі Акт №4); актом №5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) на суму 103 280,08 грн. (надалі Акт №5); актом №6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) на суму 2 179 570,56 грн. (надалі Акт №6); актом надання послуг із захоронення відходів на суму 195 571,22 грн. (надалі Акт по захороненню).

При прийнятті рішення судом враховано наступне

З огляду на зміст та предмет укладеного між сторонами договору, укладений між сторонами Договір, який за своєю суттю є договором будівельного підряду, є підставою для виникнення у сторін договору господарських зобов`язань відповідно до ст. 173, 174 ГК України (ст. 11, 202, 509 ЦК України).

За приписами ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (ст. 877 ЦК України).

Згідно із ч. 4 ст. 879 ЦК України оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (ч. 1 ст. 846 ЦК України).

Згідно приписів ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як встановлено судом вище 27 березня 2024 року Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» оголосило про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі - реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул. Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування.

22 квітня 2024 року між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (далі Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд-Енерджи» (далі Відповідач) укладено договір №22-04-24/3 про виконання робіт: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул. Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування (далі Договір).

У відповідності до п.1.1. Договору Замовник доручає в межах договірної ціни, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами, засобами, матеріалами, комплектуючими виробами виконати та здати за завданням відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору у встановлений строк роботи, а Замовник зобов`язується прийняти й оплатити закінчені роботи.

Пунктом 1.2. Договору визначений вид робіт - ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи. Реконструкція ділянок теплової мережі ТК4/3 ТК4/5 ТК4/6 від котельні Кременчуцької ТЕЦ по вул.Свіштовська, 2 в м.Кременчук Полтавської області. Коригування. Згідно п.2.1. Договору термін виконання робіт (згідно попереднього графіка виконання робіт (Додаток 2) 31 серпня 2024 року.

Відповідно до п.2.2. Договору термін виконання робіт може переглядатися при виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлений термін. Рішення про зміну термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою. У відповідності до п.3.4. Договору договірна ціна є динамічною, що визначена у кошторисній документації і становить: 15 500 975,21 грн., в тому числі, ПДВ 2 583 495,87 грн..

Пунктом 3.4. Договору встановлено, що продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі, непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної у договорі.

Згідно з п.3.6. Договору розрахунки за цим договором здійснюються наступним чином: Замовник перераховує Підряднику попередню оплату в розмірі до 50% від загальної вартості робіт згідно виставленого рахунку протягом 5 робочих днів.

Остаточний розрахунок за фактично виконані роботи проводиться Замовником на підставі підписаних Сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, здачі виконавчої документації Замовнику протягом 20 календарних днів.

Розділом 4 договору встановлені права та обов`язки сторін.

Зокрема, згідно з пунктом 4.1.4 пункту 4.1 Договору Замовник має право не приймати закінчені роботи у випадку їх невідповідності умовам договору, проектно-технічній документації та вимогам чинного законодавства України.

Як свідчать матеріали справи на підставі отриманих рахунків на оплату ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» сплатив Позивачу грошові кошти у сумі 12 271 753,82 грн., а саме:

- рахунок на оплату від 26.04.2024 №4 на суму 7 750 487,60 грн. оплачений відповідачем, що підтверджується платіжними дорученнями від 17.06.2024 №28186 на суму 4 250 487,60 грн., від 14.06.2024 №28160 на суму 250 000,00 грн., від 03.06.2024 №265838 на суму 250 000,00 грн., від 02.05.2024 №252283 на суму 3 000 000,00 грн.;

- рахунок на оплату від 02.08.2024 №8 на суму 533 441,54 грн. оплачений відповідачем, що підтверджується платіжним дорученням від 15.08.2024 №3198805 на суму 533 441,54 грн.;

- рахунок на оплату від 27.09.2024 №9 на суму 3 987 824,68 грн. оплачений відповідачем, що підтверджується платіжними дорученнями від 07.10.2024 №3198820 на суму 1 000 000,00 грн., від 14.10.2024 №3198822 на суму 1 000 000,00 грн., від 21.10.2024 №3198825 на суму 1 000 000,00 грн., від 28.10.2024 №3198829 на суму 987 824,68 грн.

Таким чином, ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» не тільки виконані зобов`язання з перерахування попередньої оплати в розмірі 50% від загальної вартості робіт, а й з метою максимального сприяння Відповідачу у виконанні роботи, здійснено також оплату частини виконаних робіт.

Відповідно до п.5.1. Договору здавання-приймання робіт по цьому Договору здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформлюється актом здачі-приймання виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3.

В матеріалах справи містяться 6 актів виконаних робіт, з яких 3 акти, а саме акт №1, акт №2 акт №3 підписано Сторонами договору, акт №4, акт №5, акт №6 (додаткові роботи) не містять підпису представника Відповідача.

Також акт № 5, 6 не містять підпису (погодження) інженеру технагляду, який здійснював технічний нагляд, а також контроль за якістю та відповідністю будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів.

Так, докази щодо того, що Акти № 5, 6 надійшли на адресу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в межах строку дії договору відсутні. Згідно матеріалів справи дані акти надійшли на адресу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» разом із претензією від 13.12.2024 року №105 (фактично отримано 26.12.2024).

У відповідь на претензію ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» направлений лист від 06.01.2025 року №29-17/96, в якому обґрунтовано повернення без підписання акту № 5, 6. Перелічені в акті №5 роботи фактично виконувались в попередні періоди та частково закривалися актами №1, 3, за виключенням п. 6/39, який відсутній в кошторисі. Виконавча документація не надана в повному обсязі (відсутня геодезична зйомка змонтованих мереж згідно з ДБН В.1.3-2:2010, відсутні акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу про УЗК зварних з`єднань згідно з ДСТУ Н Б В.2.5-66:2012. Щодо акту №6, то, останній містить перелік додаткових робіт, що не погоджені ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Вперше ТОВ «Конкорд Енерджи» звернулося до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 26.06.2024 року з листом №72, в якому повідомило про те, що під час виїзної наради, яка проходила на будівельному майданчику 25.06.2024 року за участю представників Замовника, технічного нагляду та Підрядника, представниками Замовника були зафіксовані роботи, а саме, розбирання нарощеного борта із бетону на лотках по всій довжині тепломережі, розбивання з/б лотків та плит перекриття, компенсація витрат на утилізацію твердих побутових відходів, вивіз будівельного сміття вантажним транспортом та просило погодити виконання зазначених робіт з включенням їх в подальшому до акту виконаних робіт.

У відповідь на лист від 26.06.2024 року №72 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» направило лист від 04.07.2024 року №03.11-08/3876, яким було частково відмовлено в погодженні та роз`яснено, що розбирання нарощеного борта із бетону на лотках по всій довжині тепломережі враховано специфікацією проєктної документації, а, отже, повинно було бути враховано кошторисом підрядної організації при подачі тендерної пропозиції, розбивання з/б лотків та плит перекриття є найменуванням відходів, а не вимогою згідно з договором, тому, не було погоджено, в частині компенсації витрат на утилізацію твердих побутових відходів погоджено до компенсації на підставі оплачених чеків, вивіз будівельного сміття вантажним транспортом не погоджено у зв`язку з обмеженням відстані проєктною документацією.

ТОВ «Конкорд Енерджі» звернулося з листом від 17.07.2024 року №76, в якому просило погодити застосування інших норм КБ.

Листом від 26.07.2024 року №03.11- 08/4336 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» відмовлено в погодженні застосування інших норм КБ та надано обгрунтування причин такої відмови.

Крім того, як встановлено в ході судового розгляду, роботи, зазначені у акті №6 (додаткові роботи) не передбачені договірною ціною (додаток №1 до договору) та локальним кошторисом на будівельні роботи (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-03-27-002779-a, розділ «Реєстр пропозицій», пропозиція ТОВ «Конкорд-Енерджи», файл «Договірна ціна за результатами аукціону»). Зокрема, з наданих учасником тендеру, ТОВ «Конкорд-Енерджи», документів у складі тендерної пропозиції вбачається, що роботи та витрати, зазначені в акті №6, взагалі відсутні у локальному кошторисі на будівельні роботи, який складений ТОВ «Конкорд-Енерджи», що свідчить про те, що приймаючи участь у тендері, учасник не вчинив дії на включення цих робіт та витрат у локальний кошторис на будівельні роботи.

Акт надання послуг із захоронення відходів на суму 195 571,22 грн не підписаний з боку ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», що означає відсутність підтвердження факту виконання та приймання цих послуг. Утилізація твердих побутових відходів, які утворилися під час виконання робіт, не була заздалегідь або в установленому порядку узгоджена з «Полтаватеплоенерго».

Відповідно до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст.77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Отже, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню в частині суми вартості робіт, зазначених у акті №4, а саме, в розмірі 1 507 552,64 грн.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 232-233, 237-238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково

2. Стягнути з Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (ЄДРПОУ 03338030) (36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Польська 2а) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі» (ЄДРПОУ 44858280) (61061, Харківська обл., місто Харків, вул. Болбочана Петра, будинок 3, н/п 8) заборгованість у сумі 1 507 552,64 грн., а також 18 119,20грн. судового збору.

Видати наказ з набранням цим рішенням законної сили.

3. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. 257 ГПК України).

Повне рішення складено 07.09.2026

Суддя Кльопов І.Г.