Постановление суда № 138397126, 22.07.2026, Господарський суд Закарпатської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88605, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua

____________________________

У Х в а л а

"22" липня 2026 р. м. Ужгород Справа №907/668/26

Господарський суд Закарпатської області у складі: судді Сисина С.В., розглянувши справу

за позовом Військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Будінвестальянс», код ЄДРПОУ - 42481278, місцезнаходження - 89437, Закарпатська область, Ужгородський район, село Часлівці, вулиця Ратівська, будинок 1а,

про стягнення штрафних санкцій (пені та штрафу) за порушення строків виконання робіт за договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд,

без повідомлення (виклику) учасників справи,

В С Т А Н О В И В :

Військова частина НОМЕР_1 (далі - позивач, Військова частина) через систему «Електронний суд ЄСІТС» звернулась до Господарського суду Закарпатської області з позовною заявою від 18.06.2026 (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-05/711/26 від 18.06.2026) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Будінвестальянс» (далі - відповідач, Товариство) про стягнення штрафних санкцій (пені та штрафу) у загальному розмірі 2695682,64 грн за порушення строків виконання робіт за договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено головуючого суддю Сисина С.В., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.06.2026.

Згідно з ухвалою від 23.06.2026 суд залишив без руху позовну заяву від 18.06.2026 Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Будінвестальянс» про стягнення штрафних санкцій (пені та штрафу) у загальному розмірі 2695682,64 грн (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-05/711/26 від 18.06.2026) та встановив позивачу строк - 8 (вісім) днів з дня вручення копії ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

24.06.2026 через систему «Електронний суд ЄСІТС» від Військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви від 24.06.2026 (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-02/6198/26), згідно з якою позивач усунув недоліки позовної заяви що були зазначені в ухвалі суду від 23.06.2026.

Згідно з ухвалою від 29.06.2026 суд відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження; призначив підготовче засідання на 29.07.2026; встановив сторонам строки на подачу заяв по суті справи.

У позовній заяві від 18.06.2026 позивач навів клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, згідно з яким просив постановити ухвалу про участь представника позивача Мазана Олега Івановича (РНОКПП НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у всіх судових засіданнях по даній справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»: https://vkz.court.gov.ua/.

Згідно з ухвалою від 29.06.2026 суд задовольнив клопотання позивача - Військової частини НОМЕР_1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, наведене у позовній заяві від 18.06.2026 (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-05/711/26 від 18.06.2026).

10.07.2026 через систему «Електронний суд ЄСІТС» від представника відповідача - адвоката Гуль Н.В. надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді від 10.07.2026 (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-02/6751/26).

14.07.2026 через систему «Електронний суд ЄСІТС» від представника відповідача - адвоката Гуль Н.В. надійшов відзив на позовну заяву від 14.07.2026 (який зареєстрований за вхідним №02.3.1-02/6903/26).

20.07.2026 через систему «Електронний суд ЄСІТС» від позивача - Військової частини НОМЕР_1 надійшла відповідь на відзив від 20.07.2026 (яка зареєстрована за вхідним №02.3.1-02/7104/26).

Разом з тим, згідно наказу Господарського суду Закарпатської області №19 - к від 15.07.2026 судді Сисину С.В. надано відпустку, яка охоплює день призначеного підготовчого засідання, а тому призначене у справі на 29.07.2026 підготовче засідання не відбудеться.

Окремо суд зазначає, що згідно з ч. 1 ст.181 ГПК України для виконання завдань підготовчого провадження, передбачених ст. 177 ГПК України, в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

У зв`язку з наданням судді Сисину С.В. відпустки яка охоплює день призначеного підготовчого засідання, врахувавши завдання господарського судочинства, визначені ч. 1 ст. 2 ГПК України; з метою надання учасникам можливості реалізувати свої процесуальні права, з`ясування всіх обставин справи та забезпечення принципів змагальності і рівності перед судом і законом, а також задля досягнення мети господарського судочинства, суд дійшов висновку про призначення на іншу дату та час підготовчого засідання в межах строку підготовчого провадження.

За ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 2, 6, 7, 13, 120, 232, 234, 235 ГПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Призначити підготовче засідання по справі на 18 серпня 2026 р. на 10:00 та повідомити учасників справи, що воно відбудеться у приміщенні Господарського суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул.Коцюбинського, 2а, зал судового засідання №2.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.В. Сисин