Постановление суда № 112117676, 11.07.2023, Господарський суд Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

11 липня 2023 року Справа № 925/343/23

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Васяновича А.В.,

секретар судового засідання Ібрагімова Є.Р.,

за участі представників сторін:

від Уманської окружної прокуратури - Пидорич Д.М. - прокурор,

від першого позивача представник не з`явився,

від другого позивача Саєнко А.М. представник за довіреністю,

від третього позивача Мосьпан В.П. представник за довіреністю,

від відповідача Захарченко Н.О. - адвокат,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом заступника керівника Уманської окружної прокуратури,

м. Умань, Черкаської області в інтересах держави в особі:

1.Черкаської обласної військової адміністрації, м. Черкаси

2.Департаменту будівництва Черкаської обласної державної

адміністрації, м. Черкаси

3.державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг

у Черкаській області, м. Черкаси

до приватного підприємства ДОРСТРОЙ, м. Христинівка,

Уманського району, Черкаської області

про визнання недійсною додаткової угоди та стягнення 203 179 грн.

15 коп.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Черкаської області з позовом звернувся заступник керівника Уманської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Черкаської обласної військової адміністрації, Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області до приватного підприємства ДОРСТРОЙ про визнання недійсною додаткової угоди №1 від 24 грудня 2021 року до договору №336 про закупівлю послуг за державні кошти від 16 листопада 2021 року та стягнення з відповідача неустойки за несвоєчасне надання послуг, а саме: 88 481 грн. 16 коп. - пені та 114 697 грн. 99 коп. штрафу.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 13 березня 2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 10 год. 00 хв. 11 квітня 2023 року.

В судовому засіданні, яке відбулося 11 квітня 2023 року суд оголосив перерву до 10 год. 30 хв. 11 травня 2023 року.

Ухвалою суду від 11 травня 2023 року занесеною до протоколу судового засідання, суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті. Розгляд справи по суті призначено на 10 год. 30 хв. 22 червня 2023 року.

В судовому засіданні, яке відбулося 22 червня 2023 року суд відклав розгляд справи по суті на 11 год. 30 хв. 11 липня 2023 року.

Перший позивач в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання першого позивача про розгляд справи за відсутності його представника.

Суд оголосив перерву в судовому засідання до 14 год. 00 хв. 17 липня 2023 року.

Відповідно до ч.2, 3 ст.120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи вищенаведене, та керуючись ст. ст. 120, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Повідомити першого позивача, що наступне судове засідання з розгляду справи по суті відбудеться о 14 год. 00 хв. 17 липня 2023 року в приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, другий поверх, зал судових засідань №2, тел. канцелярії суду (0472) 31-21-49.

2.Копію ухвали надіслати першому позивачу.

Суддя А.В.Васянович