Решение № 110960872, 04.05.2023, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 Справа № 917/1212/22

Суддя Господарського суд Полтавської області Ореховська О.О., при секретарі судового засідання Кобець Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №917/1212/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг", вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр", м.Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 13, каб. 500; код ЄДРПОУ 33835003

про стягнення 977 140,86грн,

та за зустрічною позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр", вул. Європейська, буд. 60А, м. Полтава, 36002; код ЄДРПОУ 33835003

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг", вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864

про стягнення 3 271 432, 21грн,

За участю представників:

від позивача за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом ) - Лук"яненко В. О., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4883/10 від 23.05.2012 (в режимі відеоконференції)

від відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним) - Чуба В.Д., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 276 від 17.12.2007, ордер на надання правничої (правової) допомоги № 1294008 від 11.04.2023; Григоришен О.О., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1378231 від 11.04.2023, ордер на надання правничої (правової) допомоги № 1378231 від 11.04.2023

В судовому засіданні суд, відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, оголосив вступну та резолютивну частини рішення та повідомив, що повне рішення буде складено протягом десяти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин рішення.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Первісний позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" ( м.Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 13, каб. 500; код ЄДРПОУ 33835003) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" (вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864) 580 111,99грн основного боргу, 157 699,44грн пені, 37 075,49грн 3% річних, 202 283,95 грн, інфляційних витрат та 14 657,11грн витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. Зустрічний позов задовольнити повністю.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" (вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" ( м.Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 13, каб. 500; код ЄДРПОУ 33835003) 3 271 432,21грн неустойки за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 та 49 071, 48грн витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду .

Суддя О.О. Ореховська