Court decree № 88497481, 26.03.2020, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
26.03.2020
Case No.
924/1305/19
Document №
88497481
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"26" березня 2020 р. Справа № 924/1305/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв

про стягнення 2167139,13 грн.

про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Представники сторін:

позивач: не з`явився

відповідач : не з`явився

встановив:

Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління м. Львів звернулося до суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 12.03.2020р. закрито підготовче засідання та справу №924/1305/19 призначено до судового розгляду по суті на 26.03.2020р.

Позивач в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Відповідач в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У зв`язку із неявкою в судове засідання позивача та відповідача, відсутністю клопотань про розгляд справи без участі сторін, суд вважає за належне, відкласти судове засідання на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 202, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи по суті на 11 год. 30 хв. „27" квітня 2020р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.

Ухвала набирає чинності 26.03.2020р. та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 30.03.2020р.

Суддя С. В. Гладій

Віддрук. 4 примірника:

1- в наряд,

2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)

4- відповідачу ( 54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська, 73, кв.2 )(реком. з повід.)

Часті запитання

Який тип судового документу № 88497481 ?

Документ № 88497481 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88497481 ?

Дата ухвалення - 26.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88497481 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88497481 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 88497480
Next document : 88497482